НЕФОРМАТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
​
Договор подряда № 240-510 от 10.05.2024 г. Москва
Стороны договора:
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой1» в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича (И.И.Иванов), действующего на основании Устава, с одной стороны и
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой 2», в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича (П.П.Петров), действующего на основании Устава,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2 Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по прокладке методом горизонтально направленного бурения (далее – ГНБ) пяти закрытых переходов, согласно Сметному расчету (Приложение №1), на объекте: Транспортная развязка, по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, ул. Речная д.5.
1.3. Работы Подрядчик выполняет на своем оборудовании, своими инструментами и из своих материалов, кроме труб ПНД d 225 мм и d 200 мм, которые Заказчик покупает и доставляет на Объект самостоятельно. Состав оборудования (Приложение №2). Земляные работы осуществляются Подрядчиком за свой счет самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц.
1.4. Срок начала выполнения Работ: 3-й рабочий день после поступления предоплаты, определенной п. 3.3.1. Договора, на корреспондентский счет банка Подрядчика. Срок выполнения Работ по Договору составляет 90 календарных дней.
1.5. Сроки выполнения Подрядчиком Работ могут быть увеличены Подрядчиком при изменении температуры воздуха в сторону ее снижения от минус 10 градусов по Цельсии и ниже. В таком случае Подрядчик направляет Заказчику уведомление о приостановке выполнения работ в связи с понижением температуры. Отсутствие указанного уведомления подтверждает фактическую возможность производства работы. Сроки выполнения работ отодвигаются на количество дней, в которых температура на протяжении всего рабочего дня (с 08:00 до 18:00) была ниже минус 10 градусов Цельсия.
1.6. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом и подлежащими оплате после принятия Работ Заказчиком или его уполномоченным представителем путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), за исключением недостатков, которые не могли быть выявлены при обычных условиях приемки (скрытые недостатки).
1.7. Приступив к работам, Подрядчик подтверждает, что им получена вся необходимая для выполнения работы рабочая и иная документация, а также Подрядчику передана пригодная для выполнения работ по Договору строительная площадка.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Поставить на Объект своими силами и за свой счет илососы, оборудование, расходные материалы, инструменты и иное оборудование, необходимое для выполнения Работ;
2.1.2. Произвести качественную сварку труб ПНД;
2.1.3. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, предоставленной Заказчиком в целях руководства при выполнении Работ проектной документацией, а также выполненной Заказчиком разбивкой трассы и проведенными земляными работами на Объекте;
2.1.4. Выполнить Работы в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение №3) Договора, но в любом случае не позднее двух месяцев с даты заключения Договора, за исключением случаев, указанных в п. 1.4 договора;
2.1.5. Вести журнал производства буровых работ на Объекте с фиксацией объемов выполненных Работ;
2.1.6. Передать результаты Работ Заказчику;
2.1.7. Исправить за свой счет по требованию Заказчика все выявленные в процессе приемки Работ замечания (недостатки), в согласованный Сторонами срок;
2.1.8. Соблюдать при выполнении Работ на Объекте правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности.
2.1.9. Предоставить Заказчику следующие документы:
2.1.9.1. Акт приемки, сертификаты качества, технические паспорта использованных материалов и изделий
2.1.9.2. Исполнительная производственная документация, включая: журнал производства работ по форме РД-11-05-2007, журнала параметров бурового раствора,
2.1.9.3. Протокол бурения скважины
2.1.9.4. Акт приемки трубопроводов для протягивания
2.1.9.5. Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода, проложенного методом ГНБ
2.1.9.6. Исполнительные документы по установленным нормативно-техническими документами формам для данного вида коммуникации (протоколы испытаний, журналы и акты контроля сварных соединений, изоляции, герметичности прочности показателей).
2.1.10. В случае технической невозможности устранения замечаний, указанных Заказчиком в мотивированном отказе (п. 2.3.6 Договора), по независящим от Подрядчика причинам, уведомить об этом Заказчика.
2.1.11. Соблюдать требования, указанные в Приложении № 4 к Договору, а также иные предусмотренные действующим законодательством РФ требования по безопасности.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика освободить место работы от складированного имущества или материалов, обеспечения доступа на территорию.
2.2.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком своих обязанностей не будет произведено в установленный срок.
2.2.3. Использовать для производства Работы собственные исправные технические средства (краны, лебедки, вышки и т.д.), прошедшие техническое освидетельствование в установленном порядке, а также другие технические устройства, имеющие сертификаты безопасности.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В целях выполнения соответствующих Работ по Договору, предварительно, до начала выполнения Работ Подрядчиком, осуществить подготовку Объекта (обеспечить Подрядчику фронт Работ), а именно:
2.3.1.1. обеспечить подъезд грузовой техники Подрядчика к Объекту в целях выполнения Работ по Договору;
2.3.1.2. выполнить разбивку трассы, согласно документации;
2.3.1.3. предоставить спланированную площадку для размещения установки ГНБ, технологического оборудования, свободную от строений, зеленых насаждений и строительного мусора;
2.3.1.4. предоставить площадку для размещения бытового помещения и двух машиномест грузового автотранспорта;
2.3.1.5. доставить на Объект трубы ПНД d 225 мм и ПНД d 200 мм надлежащего качества;
2.3.1.6. уведомить Подрядчика о готовности Объекта к началу выполнения Подрядчиком соответствующих работ по Договору.
2.3.2. До начала производства Работ (п. 1.4 Договора) передать Подрядчику по электронной почте, указанной в разделе 8 Договора, или под опись копии документов, необходимых и достаточных для выполнения работ по Договору:
2.3.2.1. Согласованную и утвержденную разрешительную техническую документацию на строительство и профиль Работ;
2.3.2.2. Проектную документацию, копии исполнительных чертежей всех существующих подземных коммуникаций, указав глубину залегания в пределах интересующего пространства, которые могут конфликтовать с планируемой коммуникацией для построения планируемой трассы;
2.3.2.3. Геотехнические исследования местности;
2.3.2.4. В противном случае, при выполнении Работ Подрядчиком, Заказчик самостоятельно несет риски, связанные с непредоставлением, либо с несвоевременным предоставлением вышеуказанной документации, юридическую ответственность (в т.ч. материальную/имущественную) за возможные повреждения подземных коммуникаций при выполнении Работ. Состав и содержание технической документации должны соответствовать требованиям установленным действующим законодательством РФ, в т.ч. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2.3.3. В случае отсутствия технической документации, профиля работ, проектной документации, копий исполнительных чертежей всех существующих подземных коммуникаций, с указанием глубины залегания в пределах интересующего пространства, которые могут конфликтовать с планируемой коммуникацией для построения планируемой трассы Заказчик обязан обеспечить геодезическую разбивку на местности с указанием местоположения всех инженерных коммуникаций, находящихся по пути осуществления ГНБ и глубины их заложения (применительно к каждому из промежуточных участков проведения Работ). При этом на месте составляется акт с указанием координат и глубин, в котором фиксируется положение всех точек пересечения с коммуникациями, в том числе с использованием фото и видео фиксации. Вышеуказанный акт подписывается уполномоченным представителем Заказчика и Подрядчика на объекте.
2.3.3.1. При выполнении Работ Подрядчиком в случае отсутствия технической документации, профиля работ, проектной документации, копий исполнительных чертежей всех существующих подземных коммуникаций, с указанием глубины залегания в пределах интересующего пространства, которые могут конфликтовать с планируемой коммуникацией для построения планируемой трассы Заказчик самостоятельно несет риски, связанные с не предоставлением, либо не верным предоставлением информации о нахождении подземных инженерных коммуникаций, а также юридическую ответственность (в т.ч. материальную/имущественную) за возможные повреждения подземных коммуникаций при выполнении Работ.
2.3.4. Оплатить Работу по цене и в порядке, указанном в разделе 3 Договора.
2.3.5. В течение 3 рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании выполнения Работ по Договору, либо извещения об окончании выполнения объема за текущий период, указанный в графике производства работ (Приложение №3), осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.6. Подписать или предоставить с замечаниями, содержащими перечень необходимых доработок и сроки их устранения, мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 3 рабочих дней со дня его получения.
2.3.7. В случае устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работах Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) подписывает его и оплачивает Работы согласно Договору. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный Заказчиком срок Заказчик имеет право устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любой момент проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. В этих целях назначить своего представителя на Объекте, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ. Ф.И.О представителя: Сидоров Семен Степанович. Вся документация по Договору, переданная указанному представителю, считается полученной Заказчиком надлежащим образом и принимается к исполнению.
2.4.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, а также потребовать уплаты неустойки в размере 20% от стоимости Работы и возмещения убытков, вызванных расторжением Договора, в следующих случаях:
2.4.2.1. обнаружения неустранимых недостатков работы, а также недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения; не устранения выявленных недостатков Работы;
2.4.2.2. неоднократного (двух и более раз) нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности работниками Подрядчика. Нарушение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности работниками Подрядчика фиксируется Заказчиком в соответствующем акте;
2.4.2.3. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, систематически не соблюдает требования к качеству работ;
2.4.2.4. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (начальных, промежуточных, конечных), влекущего увеличение сроков выполнения Работ более чем на 2 (две) недели.
3. Цена работ по Договору и порядок расчетов
3.1. Цена Работ по Договору составляет СуммаЦифрами рублей (СуммаПрописью рублей) СуммаЦифрами копеек, включая НДС 20% - СуммаЦифрами рублей (СуммаПрописью рублей) СуммаЦифрами копеек при грунте I, II категории.
3.2. Окончательная цена Работ по Договору определяется по фактически выполненному надлежащим образом объему работ из расчета количества погонных метров проложенного трубопровода ПНД d 225мм. и ПНД d 200 мм. по цене СуммаЦифрами рублей (СуммаПрописью рублей) СуммаЦифрами копеек за метр и указывается в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) и справке (КС-3).
3.3. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
3.3.1. в течение 3 банковских дней с момента заключения Договора Заказчик оплачивает 30% от цены Работ по Договору (предоплата), а именно СуммаЦифрами руб. (СуммаПрописью руб.) СуммаЦифрами копеек, включая НДС 20% - СуммаЦифрами руб. (СуммаПрописью руб.) СуммаЦифрами копеек.
3.3.2. до 25 числа каждого месяца Подрядчик передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, с указанием в них объема фактически выполненных работ. Заказчик в течение 10 рабочих дней обязан рассмотреть полученные от Подрядчика документы и подписать их и вернуть по одному экземпляру Подрядчику или в тот же срок направить Подрядчику мотивированные возражения.
3.3.3. в течение 3 банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 Заказчик оплачивает фактически выполненный объем работ в отчетном периоде в соответствии с подписанным Сторонами графиком производства работ за вычетом суммы ранее выплаченного Подрядчику аванса пропорционально стоимости выполненных работ.
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в п.8 Договора расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
3.5. В случае, если Подрядчик выполнит дополнительные объемы работ по отдельному заданию Заказчика, то такие работы будут оплачиваться по дополнительному соглашению, подписанному обеими Сторонами.
3.6. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ, а именно: прохождение сложных грунтов, нетипичных для данной местности, увеличения протяженности труб и иных работ, влекущих за собой изменение цены Договора, Подрядчик не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения необходимости в проведении таких работ направляет в адрес Заказчика дополнительное соглашение и смету. Дополнительное соглашение и смета должны быть рассмотрены и подписаны Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента их получения. Заказчик вправе своими силами и за свой счет выполнить работы, указанные в дополнительном соглашении и смете, не выходя за рамки сроков выполнения Работ по Договору с Подрядчиком.
3.7. Цена Работ по Договору включает в себя работу на Объекте илососов и стоимость услуг Подрядчика по передаче/сдаче результатов Работ по Договору и соответствующих документов в ГБУ «Мосгоргеотрест».
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 Договора, Подрядчик по письменному требованию Заказчика выплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от цены Работ по Договору за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.3. Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% от цены Работ по Договору за каждый день просрочки.
4.3. Стороны договорились, что к отношению на период пользования денежными средствами проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
4.5. Подрядчик при выполнении Работ несет ответственность за соблюдение правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на строительной площадке. В случае нарушения Подрядчиком требований действующего законодательства РФ по безопасности, а также требований, указанных в Приложении № 4 к Договору, Подрядчик по письменному требованию Заказчика выплачивает Заказчику штраф в предусмотренном в Приложении № 4 к Договору размере. Обязательства по выплате штрафа появляются у Подрядчика только в случае выставления соответствующего требования Заказчиком. Стороны договорились, что штраф выплачивается сверх компенсации убытков Заказчика в случае, если такие убытки возникнут.
4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств из Договора, если их неисполнение непосредственно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, как они трактуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок, установленный в Договоре для исполнения обязательств, соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. По общему правилу, документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Однако, общеизвестность обстоятельств непреодолимой силы является достаточным основанием подтверждения их наличия и продолжительности действия и не требует получения подтверждающего документа уполномоченного государственного органа.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
6.3. Претензия считается полученной Стороной, если она отправлена по адресу/ам, указанному/ым в ЕГРЮЛ и в разделе 8 Договора, даже если Сторона не находится по данному/ым адресу/ам.
6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить заинтересованную Сторону в письменной форме в течение 3-х рабочих дней со дня ее получения.
6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 Договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
7. Иные условия
7.1. Во всем, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к Договору составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь при условии, если они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. Все документы, связанные с исполнением обязательств по Договору, направляются Сторонами по электронным адресам, указанным в разделе 8 Договора. Документы, направленные Сторонами друг другу по электронной почте, считаются направленными надлежащим образом и подлежат исполнению.
7.5. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон
8.1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой1»
8.1.1. ИНН
8.1.2. КПП
8.1.3. ОГРН
8.1.4. Расчётный счёт
8.1.5. Адрес
8.1.6. Почта
8.1.7. Генеральный директор: ______________________ И.И.Иванов
8.2. Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой 2»
8.2.1. ИНН
8.2.2. КПП
8.2.3. ОГРН
8.2.4. Расчётный счёт
8.2.5. Адрес
8.2.6. Почта
8.2.7. Генеральный директор: ______________________ П.П.Петров